Публичные оферты
Два документа — по типу заказчика. Юридическим лицам и ИП — рамочный договор (B2B): заказ-наряды, этапы, ЭДО, арбитраж. Физическим лицам — потребительская оферта (B2C): Закон «О защите прав потребителей», оплата картой или СБП, суд по выбору потребителя. Выберите вкладку выше — переключается вся страница. Редакция всегда актуальна здесь; к заказу применяется редакция на момент его акцепта.
B2B: подтверждение заказ-наряда на платформе, подписание или оплата счёта · B2C: подтверждение сводки заказа и оплата — ст. 435, 437, 438 ГК РФ
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР)
на выполнение работ и оказание услуг по проектированию электронных устройств и печатных плат
Редакция № 5.0 · Исполнитель: индивидуальный предприниматель Степанова Валерия Александровна · Дата публикации: 31 октября 2026 г.
Настоящий документ является публичной офертой индивидуального предпринимателя Степановой Валерии Александровны (далее — Исполнитель) и содержит все существенные условия рамочного договора. Оферта адресована юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, приобретающим работы и услуги в связи с предпринимательской или профессиональной деятельностью (далее — Заказчик), и является предложением заключить рамочный договор (ст. 429.1 ГК РФ) путём присоединения (ст. 428 ГК РФ) на условиях, изложенных ниже.
К отношениям с физическими лицами — потребителями настоящая Оферта не применяется; такие отношения регулируются отдельной публичной офертой Исполнителя для физических лиц, размещённой на Сайте. Совершая Акцепт, Заказчик подтверждает, что не является потребителем в смысле преамбулы Закона РФ «О защите прав потребителей».
1. Термины и определения
1.1. Исполнитель — индивидуальный предприниматель Степанова Валерия Александровна, реквизиты которой приведены в разделе 21.
1.2. Заказчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, совершившие Акцепт Оферты. Физические лица, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя (включая плательщиков налога на профессиональный доход), Заказчиками по настоящей Оферте не являются.
1.3. Платформа — программно-аппаратный комплекс Исполнителя, доступный по адресу https://eda.4i-tech.ru. Сайт — https://electronic.4i-tech.ru.
1.4. Оферта — настоящий документ со всеми изменениями, опубликованными в порядке раздела 20. Договор — рамочный договор (ст. 429.1 ГК РФ), заключаемый путём присоединения (ст. 428 ГК РФ) на условиях Оферты, вместе со всеми Заказ-нарядами, согласованными Сторонами.
1.5. Акцепт — полное и безоговорочное принятие условий Оферты одним из способов, предусмотренных разделом 5.
1.6. Заказ-наряд (ЗН) — документ или электронная запись, согласованные Сторонами в порядке раздела 4 и определяющие конкретный заказ: предмет, состав работ и (или) услуг, ТЗ, цену, срок, Этапы, критерии приёмки и режим прав на Результат. Каждый ЗН является отдельным заказом в рамках Договора.
1.7. Техническое задание (ТЗ) — документ с техническими требованиями к проектируемому изделию и Результату, согласованный Сторонами в ЗН.
1.8. Результат — материалы, создаваемые Исполнителем по ЗН: принципиальные схемы, проекты печатных плат, исходные файлы САПР, файлы трассировки, производственные файлы (Gerber, файлы сверловки, Pick & Place), BOM, спецификации, 3D-модели, отчёты проверок и техническая документация.
1.9. Исходные данные — любые материалы и сведения, предоставленные Заказчиком (ТЗ, схемы, чертежи, спецификации, библиотеки, образцы, доступы).
1.10. Этап — выделенная в ЗН часть заказа с отдельным объёмом, сроком, ценой и результатом.
1.11. Итерация правок — один цикл: направление замечаний Заказчиком, внесение Исполнителем изменений в Результат в пределах ТЗ, передача обновлённого Результата.
1.12. Скрытый недостаток — недостаток, который не мог быть выявлен при обычной проверке Результата по критериям приёмки, согласованным в ЗН.
1.13. Приёмщик — программный AI-инструмент Платформы для предварительного анализа запросов и подготовки проектов ТЗ. Приёмщик не является стороной Договора и не вправе принимать обязательства от имени Исполнителя.
1.14. Рабочий день — день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным днём по законодательству РФ.
1.15. Электронные каналы — Платформа, согласованное адресами электронная почта, ЭДО и иные согласованные Сторонами средства электронного взаимодействия.
2. Статус Договора и заверения Заказчика
2.1. Оферта и все согласованные Заказ-наряды образуют единый Договор. Условия ЗН имеют приоритет над Офертой в части предмета, состава работ и услуг, цены, сроков, Этапов, критериев приёмки и режима прав на Результат. Иные условия Оферты применяются в полном объёме, если в ЗН прямо не указан изменяемый пункт Оферты и изменение согласовано обеими Сторонами.
2.2. Договор не является договором с потребителем; законодательство РФ о защите прав потребителей к отношениям Сторон не применяется.
2.3. Совершая Акцепт, Заказчик заверяет Исполнителя (ст. 431.2 ГК РФ): (а) является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; (б) приобретает работы и услуги для предпринимательской или профессиональной деятельности; (в) лицо, совершающее Акцепт и согласующее ЗН, имеет необходимые полномочия; (г) Заказчик обладает правами на Исходные данные, и их передача правомерна; (д) цели заказа не противоречат законодательству РФ и не нарушают прав третьих лиц.
2.4. При регистрации и Акцепте Заказчик указывает наименование, ИНН и контактные данные. Исполнитель вправе проверить сведения о Заказчике и полномочиях его представителя и до завершения проверки не приступать к работам. При выявлении недостоверности заверений Исполнитель вправе приостановить работы и запросить подтверждения, а при существенном нарушении — отказаться от ЗН с проведением взаиморасчётов по разделу 11; убытки возмещаются при наличии предусмотренных законом оснований и доказанной причинной связи (ст. 431.2 ГК РФ).
2.5. Оплата может производиться Заказчиком или третьим лицом за Заказчика (ст. 313 ГК РФ) с указанием в назначении платежа номера ЗН и наименования Заказчика. Сам по себе платёж третьего лица не изменяет сторону Договора и не предоставляет плательщику прав на Результат. Платёж, который невозможно соотнести с согласованным ЗН, не считается Акцептом и не порождает обязательств по несогласованным работам; Исполнитель вправе запросить уточнение и до его получения не приступать к исполнению. Платёж, совершённый с личной карты (со счёта) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, не является Акцептом и возвращается плательщику за вычетом фактически понесённых банковских комиссий, за исключением случая, когда Заказчик подтвердил, что платёж совершён в его интересах, либо когда заказ оформлен по потребительской оферте Исполнителя.
3. Предмет Договора и правовая природа обязательств
3.1. По ЗН Исполнитель обязуется выполнить работы и (или) оказать услуги по проектированию электронных устройств и печатных плат, а Заказчик обязуется принять и оплатить исполненное.
3.2. Предмет ЗН может включать: анализ ТЗ; разработку принципиальных схем; подбор компонентов; подготовку BOM и спецификаций; моделирование узлов; размещение компонентов и трассировку; проверки DRC/ERC; подготовку производственных файлов (Gerber, сверловка, Pick & Place), 3D-моделей и технической документации; доработку существующих проектов; консультации и инженерное сопровождение.
3.3. Правовая природа каждого обязательства определяется его фактическим содержанием (ст. 421 ГК РФ): создание и передача индивидуально-определённого Результата регулируются нормами о подряде (глава 37 ГК РФ); консультации, сопровождение и иные действия без сдачи самостоятельного результата — нормами о возмездном оказании услуг (глава 39 ГК РФ). К смешанному ЗН соответствующие нормы применяются раздельно к каждой части обязательств. Указание в ЗН на вид обязательства не изменяет его правовую природу, определяемую законом.
3.4. Если ЗН прямо не предусматривает иное, в предмет не входят: изготовление печатных плат; закупка компонентов; монтаж, пайка и сборка; разработка корпусов; лабораторные испытания; сертификация и подтверждение соответствия; организация серийного производства; доставка физических изделий; обслуживание оборудования, изготовленного третьими лицами; проверка технологических ограничений конкретного производителя.
3.5. Исполнитель отвечает за соответствие Результата ТЗ и ЗН в пределах прямо определённых в них требований. Исполнитель не гарантирует коммерческий успех изделия, наличие, цену и жизненный цикл компонентов, а также результат изготовления, монтажа и эксплуатации, выполняемых третьими лицами, если соответствующие требования и проверки не включены в ТЗ и ЗН.
3.6. Если испытания физического образца не включены в ЗН, Заказчик до запуска серийного производства самостоятельно организует изготовление и проверку прототипа. Убытки, вызванные запуском серии без такой проверки, относятся на Заказчика в части, в которой доказана причинная связь между отсутствием проверки и убытками. Настоящее условие не освобождает Исполнителя от ответственности за недостатки проектирования, допущенные по его вине.
3.7. Проектирование для медицинских, авиационных, транспортных, ядерных и иных критических применений допускается только при прямом указании назначения в ТЗ и ЗН. Специальные расчёты, испытания, подтверждение соответствия, сертификация и независимая экспертиза входят в обязательства Исполнителя только при прямом включении в ЗН.
3.8. Заказчик гарантирует, что работы не направлены на создание изделий, использование которых запрещено законодательством РФ, нарушает санкционные ограничения или правила экспортного контроля. Исполнитель вправе отказаться от ЗН при обоснованных сомнениях в законности целей, произведя взаиморасчёты по разделу 11.
4. Заказ-наряд, ТЗ и изменения
4.1. Заказ оформляется на Платформе, по электронной почте, через ЭДО или на бумаге.
4.2. ЗН считается согласованным только при наличии в нём: предмета и состава работ и (или) услуг; ТЗ; срока (сроков Этапов); цены и порядка оплаты; состава передаваемого Результата; критериев приёмки; режима прав на Результат. Если режим прав не указан, применяется режим по умолчанию, установленный п. 12.3. До согласования перечисленных условий Исполнитель не обязан приступать к работе, а Заказчик не вправе ссылаться на сроки и цены из предварительных сообщений, расчётов и ответов Приёмщика.
4.3. Проект ЗН, предварительный расчёт и счёт действительны 5 (пять) рабочих дней с даты направления, если не указан иной срок. По истечении указанного срока Исполнитель вправе пересчитать цену и срок.
4.4. Заказчик отвечает за полноту, достоверность, актуальность и законность Исходных данных и за наличие прав на их передачу и использование. Исполнитель не обязан проводить независимую проверку всех Исходных данных, но обязан предупредить Заказчика об обнаруженных обстоятельствах, которые могут повлиять на пригодность данных для исполнения.
4.5. При выявлении противоречивости, неполноты или непригодности Исходных данных Исполнитель уведомляет Заказчика и вправе приостановить затронутую часть работ до получения указаний. Срок выполнения продлевается на период задержки и на 2 (два) рабочих дня для возобновления работ.
4.6. Проект ТЗ, подготовленный Приёмщиком или Исполнителем, до подтверждения Заказчиком является предложением. Исходные требования (назначение, функциональность, напряжения, токи, интерфейсы, габариты, условия эксплуатации, ограничения) проверяются и подтверждаются Заказчиком. Инженерные решения (схемотехника, выбор компонентов, трассировка, соблюдение технологических норм) являются зоной профессиональной ответственности Исполнителя. Подтверждение ТЗ Заказчиком не освобождает Исполнителя от ответственности за собственные инженерные ошибки.
4.7. Изменение ТЗ после начала работ оформляется запросом на изменение. Исполнитель направляет оценку влияния на цену, срок и объём в течение 3 (трёх) рабочих дней. Изменение вступает в силу после письменного (в том числе электронного) согласования обеими Сторонами. До согласования Исполнитель вправе продолжать работы по прежнему ТЗ либо приостановить затронутую часть.
4.8. Дополнительные работы и услуги выполняются только после отдельного подтверждения Заказчиком их состава, цены и влияния на срок. Направление запроса, обсуждение или получение предварительной оценки само по себе не означает согласия на платное выполнение.
4.9. В цену ЗН включено не более 2 (двух) Итераций правок, если ЗН не предусматривает иное. Последующие итерации и работы за пределами ТЗ являются дополнительными работами. Устранение недостатков, допущенных Исполнителем, не считается платной Итерацией.
4.10. Заказчик назначает контактное лицо и отвечает на запросы Исполнителя в течение 2 (двух) рабочих дней. Задержка сверх указанного срока продлевает срок выполнения на период задержки.
5. Акцепт и заключение Договора
5.1. Акцептом признаётся любое из следующих действий Заказчика, совершённых в течение срока действия Оферты: (а) подтверждение Оферты и ЗН на Платформе после авторизации; (б) подписание ЗН на бумаге или в ЭДО либо направление подписанного ЗН; (в) письменное подтверждение с адреса электронной почты, указанного в ЗН, при регистрации на Платформе или в реквизитах Заказчика, с однозначным указанием на Оферту и конкретный ЗН; (г) оплата счёта, выставленного по согласованному ЗН либо содержащего все условия, указанные в п. 4.2, и позволяющего однозначно идентифицировать такой ЗН.
5.2. Договор считается заключённым с момента первого Акцепта. Обязательства по конкретному заказу возникают с момента согласования ЗН.
5.3. При постоплате или отсрочке обязательства по конкретному заказу возникают с момента подтверждения ЗН обеими Сторонами.
5.4. Акцепт означает согласие Заказчика со всеми условиями Оферты в редакции, действовавшей на момент Акцепта, включая правила электронного взаимодействия, приёмки, расчётов, ответственности, режима интеллектуальных прав и подсудности. Заказчик подтверждает, что ознакомился с Офертой до Акцепта.
5.5. Действия, совершённые через учётную запись или согласованный адрес электронной почты Заказчика, считаются действиями Заказчика, пока Заказчик не докажет, что они совершены без его участия, и уведомит Исполнителя о неправомерном доступе без неоправданной задержки.
5.6. Оплата без согласованного ЗН либо оплата, не соответствующая согласованным условиям, не означает согласования работ, не предусмотренных ЗН.
6. Электронное взаимодействие и применение AI
6.1. Подтверждение действий на Платформе с использованием учётной записи и (или) одноразового кода, а также сообщения, направленные с согласованных адресов электронной почты, признаются Сторонами аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью в смысле Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; п. 2 ст. 160, п. 2 ст. 434 ГК РФ). Документы, подписанные таким образом, признаются равными документам на бумажном носителе.
6.2. Журналы Платформы, версии ЗН и ТЗ, электронная переписка, записи передачи файлов, отметки времени и платёжные сведения являются допустимыми доказательствами юридически значимых действий.
6.3. Юридически значимые сообщения направляются на адреса, указанные в ЗН, при регистрации или в реквизитах. Сторона обязана уведомлять другую Сторону о смене адресов. Сообщение считается доставленным в день его отправки, а при отправке после 18:00 (московского времени) или в нерабочий день — в следующий рабочий день; риск неполучения сообщений по указанному Стороной адресу несёт эта Сторона (ст. 165.1 ГК РФ).
6.4. Исполнитель вправе использовать программные средства автоматизации и AI-инструменты для анализа запросов, обработки данных, подготовки проектов ТЗ и предварительных инженерных решений. Результаты AI-анализа не являются обязательствами Исполнителя до их включения в согласованный ЗН.
6.5. Каждый Результат до передачи Заказчику проходит проверку специалистом Исполнителя в объёме, предусмотренном ЗН. Если объём не указан, проверка включает сверку с ТЗ и выполнение проверок DRC/ERC, предусмотренных составом работ. Проверки, моделирование, расчёты и испытания, не включённые в ЗН, считаются не выполненными.
6.6. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность Исходных данных и Результата. При использовании внешних AI-сервисов передача материалов допускается только в объёме, необходимом для исполнения ЗН, при наличии договорных или технических мер защиты, соответствующих характеру информации. Исполнитель не использует материалы Заказчика для обучения общедоступных моделей, если иное прямо не согласовано. По запросу Заказчика Исполнитель информирует его о категориях используемых сервисов и характере передаваемых данных. В ЗН может быть установлен запрет на использование внешних AI-сервисов; влияние такого запрета на срок и цену согласуется Сторонами.
6.7. Стороны учитывают, что правовая охрана элементов, созданных автоматизированно без достаточного творческого вклада человека, может быть ограничена. Исполнитель не гарантирует охраноспособность таких элементов как результатов интеллектуальной деятельности.
6.8. Исполнитель вправе привлекать работников, специалистов и подрядчиков, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия в пределах принятых обязательств, и обеспечивает получение от них прав на Результат в объёме, необходимом для исполнения ЗН.
6.9. Стороны не передают через Платформу сведения, обработка которых запрещена законом, и материалы, нарушающие права третьих лиц.
7. Цена, налоги и расчёты
7.1. Цена указывается в ЗН или счёте в рублях РФ и включает только работы и услуги, прямо предусмотренные ЗН.
7.2. Если ЗН не предусматривает иное, оплата производится в размере 100 % цены в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты выставления счёта в пределах срока, указанного в п. 4.3. Стороны вправе согласовать аванс, оплату по Этапам, постоплату или отсрочку.
7.3. Обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Комиссии банков и платёжных посредников распределяются в соответствии с условиями ЗН и правилами применяемого платёжного канала.
7.4. Налоги и НДС. На дату публикации Оферты Исполнитель применяет упрощённую систему налогообложения. Применяемый налоговый режим, наличие либо отсутствие обязанности исчислять НДС и порядок его отражения в цене фиксируются в счёте и (или) ЗН на дату их согласования: если Исполнитель не является плательщиком НДС, в счёте указывается основание освобождения; если Исполнитель обязан предъявлять НДС, ЗН прямо указывает, включён ли НДС в цену или начисляется сверх неё. Одностороннее изменение цены Исполнителем, в том числе в связи с изменением его налогового статуса после согласования ЗН, не допускается. При изменении налогового статуса Исполнителя, затрагивающем неисполненную часть ЗН, Стороны согласовывают дальнейшие условия; при недостижении согласования в течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик вправе отказаться от неисполненной части ЗН в порядке раздела 11, а Исполнитель возвращает оплату за вычетом стоимости фактически выполненного.
7.5. Каждая Сторона самостоятельно исполняет свои налоговые обязанности. Акты, УПД и иные документы оформляются в применимом порядке и направляются электронно через Платформу или ЭДО. При оплате электронными средствами платежа кассовые чеки направляются Заказчику в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом № 54-ФЗ.
7.6. При просрочке оплаты более 2 (двух) рабочих дней Исполнитель, предварительно уведомив Заказчика, вправе приостановить работы, предоставление доступа и передачу Результата (ст. 328 ГК РФ), а до завершения взаиморасчётов — удерживать переданный на Платформу Результат (ст. 359, 712 ГК РФ). Сроки выполнения продлеваются на период просрочки и приостановки и на 2 (два) рабочих дня для возобновления работ.
7.7. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 20 % от неё, если ЗН не установлено иное. Неустойка является исключительной: убытки сверх неё не взыскиваются. Проценты по ст. 317.1 ГК РФ на суммы долга не начисляются.
7.8. Заказчик не вправе удерживать оплату надлежаще исполненной части заказа из-за разногласий по другой части. Зачёт встречных требований допускается в порядке, установленном законом. Оплата не зависит от результатов приёмки Результата третьими лицами (изготовителями, интеграторами, конечными пользователями), если такое условие прямо не согласовано в ЗН.
7.9. Уплаченная предоплата возвращается только в случаях и порядке, предусмотренных разделом 11 и законом.
8. Сроки
8.1. Срок выполнения указывается в ЗН. Обязательным является только срок, прямо согласованный в ЗН; сроки, указанные на Сайте, в рекламе или в сообщениях Приёмщика, носят справочный характер.
8.2. Если ЗН не предусматривает иное, срок начинает течь со дня, следующего за днём наступления всех условий: Акцепт ЗН, поступление предоплаты, утверждение ТЗ, получение Исходных данных и необходимых доступов.
8.3. Срок продлевается на период задержки, вызванной: несвоевременным предоставлением Исходных данных или ответов Заказчиком; изменением ТЗ; задержкой согласований; просрочкой оплаты; правомерной приостановкой работ; действиями третьих лиц, привлечённых Заказчиком; обстоятельствами непреодолимой силы; сбоями в работе Платформы, не зависящими от Исполнителя; действиями государственных органов. Продление по иным обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя, допускается в совокупности не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней без согласия Заказчика; о таких обстоятельствах Исполнитель уведомляет Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента, когда ему стало о них известно.
8.4. Если Заказчик не отвечает на запросы Исполнителя более 10 (десяти) рабочих дней, Исполнитель вправе приостановить работы; возобновление происходит в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения ответа с правом пересчёта цены и срока оставшейся части. Если ответ отсутствует более 30 (тридцати) календарных дней, Исполнитель вправе отказаться от ЗН в порядке п. 11.5.
8.5. Исполнитель вправе выполнить заказ досрочно, если это не ухудшает Результат и не нарушает интересы Заказчика.
9. Передача Результата и приёмка
9.1. Результат передаётся в электронном виде через Платформу, электронную почту, ЭДО или иной согласованный канал; формат и состав определяются ЗН.
9.2. О готовности Результата или Этапа Исполнитель уведомляет Заказчика и, если предусмотрено ЗН, направляет акт сдачи-приёмки. Результат считается полученным в момент размещения в личном кабинете на Платформе либо отправки по согласованному адресу.
9.3. Заказчик проверяет Результат по критериям приёмки, указанным в ТЗ и ЗН, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днём получения (если ЗН не устанавливает иной срок), и подписывает акт либо направляет мотивированные замечания.
9.4. Мотивированные замечания содержат описание несоответствия конкретным пунктам ТЗ или ЗН и, где возможно, материалы для воспроизведения проблемы. Замечания без указанных сведений не прерывают срок приёмки, и Исполнитель вправе вернуть их на уточнение.
9.5. Если в срок, указанный в п. 9.3, мотивированные замечания не получены, Исполнитель вправе составить односторонний акт с приложением подтверждения передачи и считать Результат принятым в части недостатков, которые могли быть выявлены при обычной проверке по критериям приёмки. Это не распространяется на Скрытые недостатки и не лишает Заказчика прав, которые по закону не могут быть ограничены договором.
9.6. Передача Результата изготовителю исключительно для проверки, прототипирования или испытаний сама по себе не означает приёмки. Использование Результата в серийном производстве или коммерческой эксплуатации (в том числе третьими лицами по поручению Заказчика) подтверждает фактическое принятие соответствующей части, если Заказчик был уведомлён о готовности и имел возможность проверить Результат.
9.7. Обоснованные замечания о несоответствии ТЗ или ЗН, за которые отвечает Исполнитель, устраняются без дополнительной оплаты в срок до 5 (пяти) рабочих дней, если ЗН не предусматривает иное.
9.8. Замечания, связанные с изменением требований, дополнением ТЗ, изменением Исходных данных, расширением объёма или личными предпочтениями, а также правки сверх включённых Итераций являются дополнительными работами и выполняются в порядке п. 4.8.
9.9. Приёмка осуществляется по критериям ТЗ и ЗН. Заказчик не вправе отказаться от приёмки по причинам, не относящимся к этим критериям, включая результаты изготовления, монтажа и испытаний, выполненных третьими лицами, если соответствующие требования не включены в ТЗ и ЗН. Это условие не исключает ответственности Исполнителя за недостатки проектирования, находящиеся в причинной связи с такими последствиями.
9.10. При поэтапном выполнении правила настоящего раздела применяются к каждому Этапу; приёмка Этапа является основанием для его оплаты независимо от последующих Этапов.
9.11. Скрытые недостатки рассматриваются в порядке раздела 10.
10. Гарантия и недостатки
10.1. Исполнитель гарантирует соответствие Результата ТЗ и ЗН в пределах прямо определённых в них требований и критериев приёмки.
10.2. Гарантийный срок составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня приёмки Результата или Этапа (в том числе в порядке п. 9.5 и 9.6), если ЗН не устанавливает более длительный срок. Гарантийный срок не отменяет и не сокращает права Заказчика, предусмотренные законом.
10.3. В течение гарантийного срока Исполнитель безвозмездно устраняет недостаток при одновременном соблюдении условий: (а) недостаток является несоответствием ТЗ или ЗН; (б) он заявлен в пределах гарантийного срока; (в) он не вызван обстоятельствами, указанными в п. 10.5.
10.4. Заказчик направляет описание недостатка, условия его проявления и доступные материалы. Исполнитель сообщает результат первичной проверки в течение 3 (трёх) рабочих дней и устраняет подтверждённый недостаток в течение 5 (пяти) рабочих дней, если ЗН не предусматривает иной срок; для недостатков, требующих длительной переработки, срок устранения согласуется с Заказчиком с учётом характера недостатка.
10.5. Гарантия не распространяется на недостатки, вызванные: недостоверными, неполными или ошибочными Исходными данными; изменением Результата Заказчиком или третьими лицами; нарушением технологии изготовления, монтажа, пайки или сборки; отклонением изготовителя от переданной документации; использованием компонентов и материалов вопреки рекомендациям Исполнителя либо заменённых без согласования; нарушением условий эксплуатации; изменением требований после приёмки; иными обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает. В период гарантийного срока Исполнитель доказывает наличие обстоятельств, на которые он ссылается как на основание освобождения от ответственности.
10.6. Если недостаток вызван несколькими причинами, Исполнитель отвечает в части, вызванной обстоятельствами, за которые он отвечает. Заказчик доказывает, что недостаток существовал при передаче Результата либо возник по причинам, существовавшим до передачи.
10.7. Гарантия на проектную документацию не означает обязательства обеспечить работоспособность изделия, изготовленного, смонтированного или изменённого третьими лицами, если испытания не включены в ЗН.
10.8. По истечении гарантийного срока требования по качеству предъявляются в случаях и пределах, установленных ст. 724 ГК РФ, при условии доказанности возникновения недостатка до передачи Результата либо по причинам, существовавшим до передачи.
10.9. Работы, не покрытые гарантией, выполняются по отдельному ЗН за плату.
11. Отказ от Заказ-наряда, расторжение и взаиморасчёты
11.1. Заказчик вправе отказаться от ЗН полностью или частично до приёмки Результата, письменно (в том числе электронно) уведомив Исполнителя по согласованному электронному каналу.
11.2. Последствия отказа Заказчика определяются правовой природой обязательств (п. 3.3): по обязательствам, регулируемым нормами о подряде, применяются правила ст. 717 ГК РФ; по обязательствам, регулируемым нормами о возмездном оказании услуг, — правила ст. 782 ГК РФ; по смешанному ЗН расчёт производится раздельно по каждой части.
11.3. При отказе Заказчика Исполнителю оплачиваются: (а) по подрядной части — часть цены, пропорциональная объёму фактически выполненных работ (включая завершённые Этапы), определяемая по ценам Этапов и операций, указанным в ЗН, а при отсутствии отдельных цен — пропорционально объёму фактически выполненных операций на основании расчёта Исполнителя с приложением подтверждающих сведений (журналы работ, версионные записи файлов); (б) по подрядной части — также документально подтверждённые расходы и убытки, вызванные прекращением ЗН, в пределах разницы между ценой ЗН и ценой выполненной части (ст. 717 ГК РФ); (в) по услугам — только фактически понесённые Исполнителем расходы, непосредственно связанные с исполнением конкретного ЗН и документально подтверждённые (ст. 782 ГК РФ). Одни и те же затраты не учитываются дважды. Произвольные штрафы, фиксированные проценты и плата за неоказанные услуги не взимаются.
11.4. Исполнитель направляет Заказчику расчёт взаиморасчётов с описанием выполненной части, расходов и подтверждающих документов в объёме, достаточном для проверки. Заказчик вправе направить мотивированные возражения в течение 5 (пяти) рабочих дней; бесспорная часть подлежит оплате в установленный срок. Остаток предоплаты возвращается Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после определения сумм; недостающая сумма оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения расчёта.
11.5. Исполнитель вправе отказаться от ЗН при: (а) просрочке оплаты более 5 (пяти) рабочих дней; (б) непредоставлении Исходных данных или ответов в срок, указанный в п. 8.4; (в) нарушении Заказчиком разделов 12 или 13; (г) недостоверности заверений, указанных в п. 2.3; (д) требованиях Заказчика, противоречащих закону, в том числе указанных в п. 3.8; (е) невозможности исполнения по причинам, не зависящим от Сторон.
11.6. Последствия отказа Исполнителя: при отказе по основаниям, связанным с нарушением Заказчиком обязательств (подпункты (а)–(г) п. 11.5), Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненной части и документально подтверждённые расходы, а остаток предоплаты возвращается Заказчику; при отказе от услуг, не вызванном нарушением Заказчиком обязательств, Исполнитель возмещает Заказчику убытки в соответствии со ст. 782 ГК РФ.
11.7. Договор заключён на неопределённый срок. Любая Сторона вправе отказаться от Договора в целом, уведомив другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. Ранее согласованные ЗН не прекращаются автоматически, если Стороны прямо не договорились об ином.
11.8. При прекращении ЗН Исполнитель передаёт Заказчику Результаты оплаченной части после завершения взаиморасчётов. Права на неоплаченные Результаты и их части к Заказчику не переходят.
11.9. Прекращение Договора или ЗН не освобождает от обязательств по оплате, возврату, конфиденциальности, защите интеллектуальных прав и ответственности, возникших до прекращения.
12. Интеллектуальная собственность
12.1. Права на результаты интеллектуальной деятельности определяются частью четвёртой ГК РФ, настоящим разделом и ЗН.
12.2. В каждом ЗН Стороны выбирают один из режимов: (а) отчуждение Заказчику исключительного права на прямо перечисленные Результаты; (б) предоставление исключительной или простой (неисключительной) лицензии с указанием способов использования, территории, срока и вознаграждения; (в) передача материалов без предоставления права использования (для ознакомления и проверки).
12.3. Если ЗН не устанавливает иной режим, Заказчику с момента полной оплаты ЗН предоставляется простая (неисключительная) лицензия на использование Результата для разработки, изготовления, эксплуатации, ремонта и обслуживания собственного изделия, включая право воспроизводить Результат, вносить изменения для указанных целей и передавать технические копии изготовителям и подрядчикам, действующим по поручению Заказчика в этих целях. Территория — весь мир; срок — срок действия исключительного права; сублицензирование иным лицам не допускается. Вознаграждение за лицензию включено в цену ЗН и выделяется в ЗН или счёте отдельной строкой с указанием размера либо порядка его определения.
12.4. Право использования Результата (исключительное право, лицензия) возникает с момента полной оплаты соответствующего ЗН, если ЗН не предусматривает иной момент. До полной оплаты Заказчик вправе использовать переданные материалы только для проверки и приёмки; иное использование является нарушением прав Исполнителя. Передача исключительного права осуществляется только при прямом указании в ЗН конкретных объектов, момента перехода права и вознаграждения. Стороны признают электронный ЗН письменной формой договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора (п. 2 ст. 1234, п. 2 ст. 1235 ГК РФ).
12.5. Исключительное право передаётся только на объекты, прямо названные в ЗН.
12.6. Исполнитель сохраняет все права на объекты, созданные до заключения Договора или независимо от конкретного заказа: код Платформы и иного программного обеспечения; алгоритмы и методы обработки данных; AI-модели, промпты и агентов; библиотеки (посадочные места, символы, 3D-модели), шаблоны, типовые решения и модули; методики, процессы и инструменты автоматизации; общие знания, навыки и опыт.
12.7. Элементы, указанные в п. 12.6 и встроенные в Результат, предоставляются Заказчику по простой (неисключительной) лицензии в объёме, достаточном для использования Результата, на тех же территории и сроке. Заказчик не вправе выделять такие элементы, использовать их отдельно от Результата или распространять как самостоятельные библиотеки.
12.8. Сторонние компоненты используются на условиях их правообладателей. Исполнитель не передаёт права, которыми не вправе распоряжаться, и сообщает Заказчику о известных ему существенных лицензионных ограничениях.
12.9. Заказчик гарантирует наличие прав на Исходные данные и урегулирует за свой счёт претензии третьих лиц, вызванные использованием Исходных данных или требований Заказчика, в части, в которой такие претензии обусловлены его действиями. При наличии предусмотренных законом оснований и доказанной причинной связи Заказчик возмещает Исполнителю убытки и расходы (ст. 15, 431.2 ГК РФ).
12.10. Исполнитель не проводит патентный поиск и не гарантирует отсутствие пересечения Результата с патентами и иными правами третьих лиц, если такая проверка не включена в ЗН.
12.11. Исполнитель вправе указывать наименование Заказчика в перечне клиентов только при согласии Заказчика; публикация Результата и конфиденциальных материалов допускается только с письменного согласия Заказчика.
12.12. Использование обезличенных общих инженерных знаний и опыта, не раскрывающих конфиденциальную информацию и не позволяющих идентифицировать Заказчика, не является нарушением Договора.
13. Конфиденциальность
13.1. Конфиденциальной является непубличная техническая, коммерческая, финансовая и иная информация, полученная в связи с Договором, которая обозначена как конфиденциальная либо по своему характеру очевидно является таковой, в том числе: ТЗ, схемы, проекты плат, BOM, исходные файлы, сведения о продуктах и планах Заказчика, цены и условия ЗН, учётные данные и доступы.
13.2. Получающая Сторона использует конфиденциальную информацию исключительно для исполнения Договора, не раскрывает её третьим лицам без согласия раскрывающей Стороны, ограничивает доступ кругом лиц, которым информация необходима для исполнения, и принимает разумные меры защиты.
13.3. Передача информации работникам, подрядчикам, техническим сервисам и AI-сервисам допускается в объёме, необходимом для исполнения, при условии обеспечения ими конфиденциальности и соблюдения п. 6.6.
13.4. Обязательства не распространяются на информацию, которая: стала общедоступной не по вине получающей Стороны; была законно известна ей до получения; разработана независимо; получена законно от третьего лица без ограничений; подлежит раскрытию по закону (с уведомлением другой Стороны, если уведомление не запрещено).
13.5. Обязательства действуют в течение срока Договора и 5 (пяти) лет после его прекращения, а в отношении охраняемой законом тайны — в течение срока её правовой охраны.
13.6. Виновная Сторона возмещает документально подтверждённые убытки, причинённые нарушением конфиденциальности.
13.7. Исполнитель хранит материалы заказа на Платформе не менее 12 (двенадцати) месяцев после приёмки, если ЗН не предусматривает иное; по истечении срока Исполнитель вправе удалить материалы, уведомив Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней. Исполнитель вправе сохранять копии, хранение которых предусмотрено законом (включая требования налогового и бухгалтерского законодательства) либо необходимо для защиты прав в споре, с соблюдением конфиденциальности.
13.8. Заказчик самостоятельно обеспечивает сохранность полученного Результата и резервных копий, если ЗН не предусматривает отдельную услугу хранения.
14. Персональные данные
14.1. Стороны соблюдают Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных». Исполнитель является оператором персональных данных представителей и работников Заказчика и обрабатывает их в целях заключения и исполнения Договора, идентификации представителей, ведения переписки, оформления заказов и документов, расчётов, рассмотрения претензий, исполнения требований закона и защиты прав.
14.2. Обрабатываются: фамилия, имя, отчество, должность, контактные данные, реквизиты документов о полномочиях, подпись, сведения о действиях на Платформе. Состав данных ограничивается целями обработки.
14.3. Если Заказчик передаёт персональные данные третьих лиц для обработки по поручению, Стороны до начала такой обработки оформляют поручение в порядке ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ с указанием целей, перечня данных, перечня операций, требований конфиденциальности и мер защиты. Заказчик подтверждает наличие законных оснований для передачи и информирование субъектов.
14.4. Исполнитель принимает необходимые правовые, организационные и технические меры защиты персональных данных.
14.5. Сроки хранения определяются целями обработки, сроком действия Договора, требованиями закона к хранению документов и сроками исковой давности.
14.6. Базы данных персональных данных граждан РФ размещаются на территории РФ (ч. 5 ст. 18 Федерального закона № 152-ФЗ); трансграничная передача допускается только при соблюдении ст. 12 указанного закона. Политика обработки персональных данных размещена по адресу: 〔заполнить юристу: URL Политики обработки персональных данных〕.
15. Ответственность
15.1. Стороны отвечают за нарушение обязательств в соответствии с законодательством РФ и Договором. Сторона, осуществляющая предпринимательскую деятельность, отвечает независимо от вины и освобождается от ответственности, если докажет, что исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ) либо обстоятельств, указанных в п. 8.3 и 15.3.
15.2. Исполнитель отвечает за соответствие Результата ТЗ и ЗН в пределах принятых обязательств и за недостатки, возникшие по причинам, за которые он отвечает.
15.3. Исполнитель не отвечает за недостатки и последствия, вызванные: недостоверностью, неполнотой или ошибками Исходных данных и утверждённого Заказчиком ТЗ; изменением ТЗ без согласования; самостоятельным изменением Результата; действиями изготовителей, монтажных организаций и иных третьих лиц; использованием компонентов и материалов вопреки рекомендациям Исполнителя; нарушением технологии производства, монтажа и эксплуатации; отсутствием у Заказчика проверки образца по п. 3.6; использованием Результата в критических применениях без согласования по п. 3.7; доступностью и ценой компонентов. Освобождение от ответственности применяется в части, в которой доказана причинная связь между соответствующим обстоятельством и убытками.
15.4. Совокупная ответственность Исполнителя по каждому ЗН по любым основаниям (убытки, неустойки, проценты) не превышает цену этого ЗН, кроме случаев, указанных в п. 15.6.
15.5. Исполнитель не возмещает упущенную выгоду и косвенные убытки, включая потери от простоя, утраты данных и деловой репутации, штрафы и санкции Заказчика перед третьими лицами, а также расходы на изготовление, закупку компонентов, монтаж, переделку и испытания изделий (ст. 15, 400 ГК РФ), кроме случаев, указанных в п. 15.6.
15.6. Ограничения п. 15.4 и 15.5 не применяются при умышленном нарушении обязательств Исполнителем, а также к ответственности за нарушение конфиденциальности, нарушение интеллектуальных прав и неправомерную обработку персональных данных; в указанных случаях ответственность определяется законом без договорного лимита.
15.7. За просрочку Результата по вине Исполнителя Заказчик вправе потребовать неустойку в размере 0,1 % от цены просроченного Этапа за каждый день просрочки, но не более 10 % цены такого Этапа, если ЗН не установлено иное. Неустойка не начисляется за периоды правомерного продления и приостановки сроков (п. 4.5, 7.6, 8.3, 8.4).
15.8. Заказчик отвечает за своевременное предоставление Исходных данных, достоверность и законность требований и материалов, использование Результата за пределами предоставленных прав и своевременную оплату, возмещая Исполнителю документально подтверждённые убытки, вызванные нарушением этих обязательств.
15.9. Каждая Сторона принимает разумные меры для уменьшения убытков.
16. Непреодолимая сила
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств (кроме денежных), вызванное обстоятельствами непреодолимой силы: чрезвычайными природными явлениями, пожарами, наводнениями, военными действиями, терроризмом, массовыми беспорядками, эпидемиями, запретительными актами органов власти, массовыми отключениями связи и электроэнергии, не зависящими от Сторон.
16.2. Сторона уведомляет другую Сторону о таких обстоятельствах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда ей стало о них известно. Срок исполнения продлевается на период действия обстоятельств и их последствий.
16.3. Если обстоятельства продолжаются более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона вправе отказаться от затронутого ЗН с проведением взаиморасчётов за фактически исполненное и подлежащие оплате расходы в порядке раздела 11.
16.4. Отсутствие денежных средств, нарушение обязательств контрагентами Стороны и обычные коммерческие трудности не являются непреодолимой силой.
17. Абонентское и сопровождающее обслуживание
17.1. Исполнитель вправе оказывать услуги на абонентской основе (инженерное сопровождение, консультации, поддержка проектов). Период, цена, объём услуг, лимиты времени или задач, порядок постановки задач, сроки реакции, порядок оплаты, условия продления и прекращения определяются отдельным ЗН.
17.2. Абонентская плата вносится независимо от фактического объёма использования услуг. Неиспользованный объём не переносится на следующий период и не возвращается, если ЗН не предусматривает иное (ст. 429.4 ГК РФ).
17.3. Работы сверх абонентского объёма выполняются в порядке п. 4.8. Абонентское обслуживание не означает неограниченного объёма работ или круглосуточной доступности специалистов.
17.4. Автоматическое продление допускается только при прямом указании в ЗН с описанием срока уведомления об отказе от продления.
18. Претензионный порядок
18.1. До обращения в суд Сторона направляет другой Стороне письменную претензию с изложением требований, обстоятельств и подтверждающих документов. Претензия направляется через ЭДО, заказным письмом либо по согласованному адресу электронной почты.
18.2. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения. Претензия считается полученной в день доставки по адресу Стороны, указанному в Договоре; уклонение от получения не освобождает адресата (ст. 165.1 ГК РФ).
18.3. Иск может быть подан по истечении указанного срока либо при получении отказа в удовлетворении претензии. Претензионный порядок не ограничивает право на обеспечительные меры и не изменяет обязательные досудебные процедуры, установленные законом.
19. Применимое право и подсудность
19.1. К Договору применяется право Российской Федерации.
19.2. Споры, отнесённые к компетенции арбитражных судов, рассматриваются Арбитражным судом Ростовской области (ст. 37 АПК РФ).
19.3. Споры, не отнесённые к компетенции арбитражных судов, рассматриваются судами общей юрисдикции по правилам подсудности, установленным процессуальным законодательством РФ.
20. Изменение и отзыв Оферты
20.1. Исполнитель вправе изменять Оферту, публикуя новую редакцию на Сайте или Платформе. Новая редакция вступает в силу с даты публикации, если не указан иной срок.
20.2. Новая редакция применяется к ЗН, согласованным после её вступления в силу. К ранее согласованным ЗН применяется редакция, действовавшая на дату их согласования, если Стороны письменно не договорились об ином. Изменения, обязательные в силу закона, применяются со дня вступления закона в силу.
20.3. Изменение Оферты не изменяет цену, объём и сроки ранее согласованных ЗН.
20.4. Исполнитель вправе прекратить приём заказов и отозвать Оферту с даты публикации уведомления об отзыве. Отзыв не влияет на ЗН, согласованные до этой даты.
21. Заключительные положения и реквизиты Исполнителя
21.1. Оферта действует с даты публикации до отзыва или замены новой редакцией.
21.2. Недействительность отдельного положения не влечёт недействительности остальных положений Договора.
21.3. Заказчик не вправе уступать права и переводить долг по Договору без письменного согласия Исполнителя (п. 3 ст. 388 ГК РФ).
21.4. Недостоверность заверений, указанных в п. 2.3, 4.4 и 12.9, даёт Исполнителю право требовать возмещения убытков (ст. 431.2 ГК РФ) и при существенности нарушения — отказаться от ЗН по п. 11.5.
21.5. ЗН и согласованные изменения к нему являются неотъемлемой частью Договора. Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
Реквизиты Исполнителя
- Индивидуальный предприниматель: Степанова Валерия Александровна
- ОГРНИП: 319619600154032
- ИНН: 616831311721
- Юридический адрес: 344090, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Стабильная, д. 17/1
- Фактический адрес: 344058, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 175/2
- Электронная почта: info@4i-tech.ru
- Платформа: https://eda.4i-tech.ru
- Сайт: https://electronic.4i-tech.ru
- Расчётный счёт: 〔заполнить юристу: банковские реквизиты〕
- Банк: 〔заполнить юристу: банковские реквизиты〕
- БИК: 〔заполнить юристу: банковские реквизиты〕
- Корреспондентский счёт: 〔заполнить юристу: банковские реквизиты〕
- Налоговый режим: упрощённая система налогообложения; объект налогообложения — 〔заполнить юристу: банковские реквизиты〕
- Статус плательщика НДС на дату публикации: 〔заполнить юристу: не является плательщиком НДС в связи с применением УСН / применяет льготную ставку __ % / является плательщиком НДС по ставке __ %〕
Конец Оферты.